+7(843)272-90-27
+7(927)445-60-89
+79274456089
Перейти к контенту

Публичный Договор оферта

Договор оферта с физическим лицом

Публичный Договор-оферта.
Совершая покупку в интернет-магазинах www.taurussb.ru , www.gidroteplostroi.ru , www.gardeck- kazan.ru,  www.dachavkazani.ru , www.dpkkazan.ru , www.dpk-kazan.site , клиент соглашается со всеми нижеперечисленными условиями и гарантией.

Договор оферта
Преамбула.
1.1. Настоящие Условия регулируют взаимоотношения интернет-магазина и Покупателя.
1.2. Интернет-магазин сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор с предварительной их публикацией на сайте.
1.3. Адрес действующей редакции Договора в сети интернет: https://gardeck-kazan.ru/oferta
1.4. Настоящий Договор имеет приоритет перед иными документами.

Статус интернет-магазина Gardeck-kazan.ru или Гардек Казань
2.1. Интернет-магазин предназначен для организации дистанционного способа продажи товаров через сеть интернет.
2.2. Сделки интернет-магазина, регулируются договором купли-продажи(см.ниже) на условиях публичной оферты, размещенным по адресу https://gardeck-kazan.ru/oferta Произведя акцепт оферты (т.е. оплату оформленного в интернет-магазине заказа), Покупатель получает в собственность товар на условиях Договора купли-продажи.
2.4. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении заказа.

Статус Покупателя.
3.1. Покупателем является гражданин (ка), оформившие заказ в интернет-магазине на условиях Договора купли-продажи (публичной оферты интернет-магазина).
3.2. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заказа информации.
3.3. Оплата Покупателем оформленного в интернет-магазине заказа означает полное согласие Покупателя с условиями Договора купли-продажи (публичной оферты интернет-магазина) и является датой заключения Договора купли-продажи между интернет-магазином и Покупателем.
3.4. Использование ресурса интернет-магазина для просмотра и выбора товара, а так же для оформления заказа является для Покупателя безвозмездным.

Доступ к информации о Покупателе.
4.1. Информация, предоставленная Покупателем является конфиденциальной.
4.2. Интернет-магазин использует информацию о Покупателе исключительно в целях функционирования интернет-магазина (отправление уведомления Покупателю о выполнении заказа и т.д.) и в случаях, указанных в настоящем Договоре-оферте.

Порядок заключения договора купли-продажи.
5.1. При оформлении заказа в интернет-магазине, Покупатель обязан предоставить о себе правдивую информацию.
5.2. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных в форму заказа в интернет-магазине и осуществлением акцепта публичной оферты интернет-магазина (т.е. оплаты Покупателем оформленного заказа на условиях Договора купли-продажи).
5.3. Интернет-магазин не редактирует информацию о Покупателе.
5.4. Порядок оплаты, срок доставки, срок выполнения заказа и прочие существенные условия указываются в Договоре купли-продажи (публичной оферте интернет-магазина).

Обязательства сторон по исполнению договора.
6.1. После акцепта (т.е. после оплаты Покупателем заказа), интернет-магазин и Покупатель принимают на себя обязательства и получают права, изложенные в договоре купли-продажи (см. ниже), размещенном на ресурсе интернет-магазина https://gardeck-kazan.ru/oferta

Договор купли-продажи.
Совершая покупку в интернет-магазине, клиент соглашается со всеми нижеперечисленными условиями.
Гражданин (ка), именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и Интернет-магазин www.gareck-kazan.ru , именуемый в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Общие положения.
1.1. Настоящий договор является публичной офертой и содержит все существенные условия организации купли-продажи дистанционным способом (т.е. через интернет-магазин).
1.2. В случае принятия условий Настоящего договора (т.е. публичной оферты интернет-магазина), гражданин(ка), производящий акцепт оферты, становится Покупателем. Акцептом является факт оплаты заказа в размере 100% на условиях Настоящего договора.

Термины и определения.
2.1. «Товар» – продукция, предлагаемая к продаже в интернет-магазине по адресу www.gardeck-kazan.ru
2.2. «Интернет-магазин» – сайт Продавца, предназначенный для заключения договоров розничной и оптовой купли-продажи на основании ознакомления Покупателя с предложенным Продавцом описанием Товара и/или представленным на фотоснимках, посредством сети интернет, исключающей возможность непосредственного ознакомления Покупателя с Товаром – дистанционный способ продажи товара. Принадлежит и администрируется ООО «Гардек Казань» находящегося по адресу: 420029 г. Казань, ул.Троицкий Лес, д. 29, офис 1

Предмет договора.
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется оплатить и принять товар на условиях Настоящего договора.
3.2. Настоящий договор регулирует куплю-продажу в интернет-магазине в том числе:
а) добровольный выбор Покупателем Товаров в интернет-магазине;
б) самостоятельное оформление Покупателем заказа в интернет-магазине;
в) оплата Покупателем заказа, оформленного в интернет-магазине;
г) выполнение и передача заказа Покупателю в собственность на условиях Настоящего договора.
* Предметом договора поставки являются товары, производимые или закупаемые поставщиком и приобретаемые покупателем для использования в предпринимательской деятельности и в иных целях, не связанных с личным, семейным и другим подобным использованием (ст. 506 ГК РФ)

Порядок оформления заказа.
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ в интернет-магазине при этом заполняя данные следуя подсказкам системы. Пункты со * оформляются в обязательном порядке.

Стоимость и порядок оплаты заказа.
5.1. Полная стоимость заказа состоит из стоимости товара в интернет-магазине и стоимости доставки.
5.2. Покупатель оплачивает заказ любым способом, выбранным в интернет-магазине.
*  ГК РФ Статья 485. Цена товара
*  ГК РФ Статья 486. Оплата товара
*  ГК РФ Статья 487. Предварительная оплата товара

Доставка заказа.
6.1. Общий срок доставки товара со склада, состоит из срока обработки заказа, наличия и срока доставки с Центрального склада находящегося в г.Москва. Срок обработки заказа от пяти рабочих дней.
6.2. Доставка заказов осуществляется на выбор Покупателя при заполнении условий доставки.
* ГК РФ Статья 457. Срок исполнения обязанности передать товар.
* ГК РФ Статья 458. Момент исполнения обязанности продавца передать товар
*  ГК РФ Статья 481. Тара и упаковка
*  ГК РФ Статья 459. Переход риска случайной гибели товара
*  ГК РФ Статья 490. Страхование товара

Возврат товара.
7.1. Возврат товара надлежащего качества.
Покупатель вправе отказаться от полученного товара надлежащего качества в течение 7 (семи) дней с даты получения товара, при условии сохранности товарного вида и потребительских качеств товара, а также документа, подтверждающего факт и условия покупки указанного товара.
Покупатель обязан вернуть товар Производителю. Продавец возвращает Покупателю стоимость оплаченного товара, за вычетом стоимости доставки товара (до 15% стоимости товара в случае, если стоимость доставки включена в стоимость товара), в течение десяти дней со дня получения товара Производителем.
7.2. Претензии по товару ненадлежащего качества. Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который неисправен и не может обеспечить исполнение своих функциональных качеств. Полученный товар должен соответствовать описанию на сайте. Отличие элементов дизайна или оформления от заявленных в описании на сайте не является неисправностью или нефункциональностью товара. Внешний вид и комплектность товара, а также комплектность всего заказа должны быть проверены получателем в момент доставки товара (кроме доставки почтой или сторонней службой доставки/курьерской службой). При доставке товара, Покупатель ставит свою подпись в Акте о доставке, в строке: “Товар передан в надлежащем состоянии, в полном комплекте, внешних механических повреждений не имеет и находится в фирменной упаковке». После получения заказа претензии к внешним дефектам товара, его количеству, комплектности и товарному виду не принимаются. Если Вам был передан товар ненадлежащего качества, и оно не было заранее оговорено продавцом, Вы вправе воспользоваться положениями ст. 18 Закона о защите прав потребителей. Вы вправе потребовать замены товара, отказаться от исполнения договора купли-продажи, возвратить товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и провести проверку качества товара (экспертизу) в течение 20 дней со дня получения товара Производителем. Любые из перечисленных требований должны быть предъявлены Вами в письменной форме по почте.
* ГК РФ Статья 484. Обязанность покупателя принять товар
* ГК РФ Статья 475. Последствия передачи товара ненадлежащего качества

Ответственность сторон.
8.1. В случае форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от исполнения настоящего договора, но только на время форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажо́р — непредсказуемое событие (например, стихийное бедствие, война, наводнения, смерчи, эпидемия и т.д. ), независящее от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств.
8.2. Продавец не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и не возмещает убытки, возникшие у Покупателя из-за действия или бездействия третьих лиц.
8.3. Продавец не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем характеристик или модификации товара, являющегося предметом договора купли-продажи.
8.4. Продавец не несет ответственности по оплате госпошлин в случае вступления в силу таможенного законодательства при пересечении грузом (Товаром) границы Российской Федерации в адрес Покупателя.
8.5. Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения возникающих разногласий путем переговоров.

Гарантия.
9.1. Поставщик гарантирует надлежащее качество Товара и его безопасную работу в период эксплуатации в течение гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем с момента полной отгрузки Товара Покупателю в объемах, предусмотренных в Спецификации.
* ГК РФ Статья 470. Гарантия качества товара
* Срок службы – период, в течение которого подрядчик обязуется обеспечивать потребителю возможность использовать результат работ по назначению и нести ответственность за существенные недостатки (п.1 ст. 5 ЗоЗПП) Срок гарантии не может быть больше срока установленного заводом изготовителем.
* ГК РФ Статья 471. Исчисление гарантийного срок.
* ГК РФ Статья 472. Срок годности товара

Срок действия настоящего договора.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

Договор подряда без НДС

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___/____     без НДС
      
г. Казань                                                                                                                                                 «___»  __________  20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРДЕК КАЗАНЬ»,  именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Гафурова Ильгиза Мусовича, действующего на основании Устава,  с одной  стороны,  и физическое лицо  ______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующего на основании паспорта ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя обязательства, по организации и проведению  _________
_________________________________________________по адресу: ______________________ , в соответствии со сметой (Приложение №1), техническим заданием  (Приложение №2).
1.2. Работы "Подрядчик" выполняет на оборудовании и инструментами в соответствии с требованиями СНиП и инструкциями ГОСТа и ТУ, если иное не предусмотрено настоящим договором. Все работы выполняются с соблюдением правил противопожарной, технической и экологической безопасности.
1.3. «Подрядчик»  не несёт ответственность за материалы, который приобретается для нужд «Заказчика» или предоставленные «Заказчиком». «Подрядчик» отвечает только за выполнение работ.
1.4. Срок выполнения работ: ___ (_____________) календарных дней после выполнения п. 1.4. включая производство, поставку материалов для производства работ и монтажные работы.
1.5. Началом работ считается следующий день после выполнения всех условий: 1) подписания акта приема-передачи помещения; 2) поступления на счет "Подрядчика" предоплаты в соответствии с п. 3.2.; 3) получение "Подрядчиком" технического задания и/или проекта на выполнение работ (Приложение №2). «Подрядчик» обязан выполнить только те работы, которые указаны в технической документации и смете.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Если во время выполнения работы "Подрядчик" допустил отступления от Договора, то по требованию "Заказчика" он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный по соглашению сторон в разумный срок. Требование «Заказчика» имеет юридическую силу только при условии предоставления в бумажном а так-же электроном виде (путём отправки на электронную почту подрядчика). Возможные отступления от условий договора оформляются «Подрядчиком» в письменном виде путём отправки письма в электронном виде на электронный почтовый ящик «Заказчика». "Заказчик" должен принять решение об отказе или принятии отступлений от Договора в течение 2-х дней с момента получения уведомления. Если требование (ответ) не был предоставлен , то считается, что фактически выполненные отступления по настоящему договору приняты «Заказчиком» без претензий.   
2.2. "Подрядчик" самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.
2.3. "Заказчик" обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать "Подрядчику" содействие в выполнении работы, предоставить необходимую документацию.
2.4. "Подрядчик" обязан своевременно предупредить "Заказчика":
- о непригодности или недоброкачественности материала (при условии получении материалов от "Заказчика");
- о том, что соблюдение указаний "Заказчика" грозит качеству выполняемых работ;
- о возникновении обстоятельств для "Заказчика" грозящих качеству выполняемых работ из-за действий третьих лиц или природных условий;
- о наличии иных, не зависящих от "Подрядчика" обстоятельств, грозящих качеству выполняемой работы или о необходимости изменения проекта.
* В соответствии со статьей 716 ГК РФ, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Пункт 1 статьи 723 ГК РФ, предусматривает право заказчика в такой ситуации требовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
2.5. По окончании работ "Подрядчик" обязан вывезти строительный мусор, появившийся в процессе выполнения работ по данному договору.
2.6. «Заказчик» обязан в течение трёх дней после подписания договора передать по акту помещение для переодевания рабочих и складирования оборудования, а так же согласованное техническое задание на выполняемые работы.
2.7. «Заказчик» обязан с момента начала производства работ обеспечить работникам «Подрядчика» постоянный доступ к помещению на протяжении всего срока действия договора.
2.8. «Заказчик» обязан принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.9. «Заказчик» обязан оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
2.10. «Заказчик» не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.
2.11.«Заказчик» обязан обеспечивать получение срочных сообщений "Подрядчика" в том числе фотографий объекта (современными способами передачи данных типа VIBER или Wats App) и незамедлительно отвечать на них.
2.12. До получения ответа от «Заказчика» согласно п.п.2.11. «Подрядчик» имеет право приостановить все работы.
2.12.«3аказчик» вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За выполненные по настоящему договору работы "Заказчик" уплачивает "Подрядчику" сумму согласно сметы (Приложение №1) в размере ____________ (________) рублей __ копеек, без НДС.
3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке:
-  предварительная оплата в размере ________ (_________) руб. ___ коп., из них _______  (_____ руб. __ коп.) оплата за материалы и _____(__________)руб. ___ коп. аванс на работы.
- окончательная оплата производится по окончанию работ в течении 5(календарных) дней.  «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приема-сдачи выполненных работ.
* Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
3.3. При необходимости проведения дополнительных объемов работ или изменения проекта, влекущих к увеличению стоимости, "Подрядчик" обязан своевременно предупредить об этом "Заказчика". "Заказчик" должен принять решение об отказе или принятии дополнительных работ в течение 2-х дней с момента получения уведомления. "Заказчик", не согласившийся на превышение указанной цены в п. 3.1. настоящего договора, вправе отказаться от договора, оплатив расходы "Подрядчика" за выполненный объем работы. "Подрядчик", своевременно не уведомивший "Заказчика" об увеличении расходов на работы, обязан выполнить работу по цене, оговоренной в п. 3.1. настоящего договора.
* «Подрядчик» обязан уведомить заказчика о дополнительных работах и приостановить работы (ст. 743 ГК РФ)
*  Необходимость в проведении дополнительных работ при твердой цене (п. 4 ст. 709 ГК РФ)
*  «Подрядчик» отправляет уведомление о приостановке работ (ст. 716 ГК РФ)

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
4.1. При завершении работ «Заказчик» обязан с участием «Подрядчика» осмотреть выполненную работу и принять ее. Передача результата выполненных работ «Подрядчиком» «Заказчику» оформляется актом приема — передачи выполненных работ и подписывается сторонами. В случае, если обнаружены отступления от договора, ухудшающие результаты работ, или иные недостатки в работе, "Заказчиком" делаются отметки об этом в Акте приема-передачи выполненных работ , "Подрядчик" обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный по соглашению сторон срок. Срок подписания актов приема-передачи выполненных работ строго регламентирован и составляет три дня с момента их передачи «Подрядчиком» и  получения  «Заказчиком». В случае если «Заказчик» в течение 3-х дней с момента получения актов приема-передачи выполненных работ не подписал и не предоставил мотивированный отказ от подписания актов приема-передачи выполненных работ, то считается, что фактически выполненные по настоящему договору работы приняты Заказчиком без претензий по качеству и количеству и подлежат полной оплате Заказчиком в установленном настоящим договором порядке.
* Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
* В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
4.2. Работа (отдельные этапы работы) считаются принятой (ми) если в течении 3 (трех) дней с момента уведомления «Заказчика» последний уклоняется от подписания актов приема-передачи выполненных работ или не предъявил обоснованные замечания к выполненным работам с указанием сроков устранения этих замечаний. Как следствие риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ переходит на «Заказчика» в момент, когда передача результата работ должна была состояться.
4.3. Гарантия на выполненные работы "Подрядчиком" согласно данного договора составляет 1 (один) год после сдачи выполненных работ согласно п.п. 1.4. и 4.1. Гарантия недействительна в следующих случаях:
   • нарушение требований эксплуатации (ненадлежащей эксплуатации);
   • самостоятельного ремонта;
   • механических повреждений;
   • уничтожение третьими лицами.
В случае наступления гарантийного случая «Подрядчик» обязан по возможности в максимально короткий срок устранить неполадки. Недостатки устраняются, если выявлены в течение гарантийного срока.
* Согласно статьям 721, 722 Гражданского кодекса Российской Федерации, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при условии неисполнения условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. В случае, когда законом или иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный
срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.
* В силу статей 754, пунктам 1, 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение, указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом
гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей,  неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его
эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
4.4. Срок службы результата выполненных работ напрямую зависит от Гарантийного срока производителя используемых в работе материалов и не может превышать срок указанный производителем.
* Срок службы – период, в течение которого подрядчик обязуется обеспечивать потребителю возможность использовать результат работ по назначению и нести ответственность за существенные недостатки (п.1 ст. 5 ЗоЗПП).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. "Подрядчик" несет ответственность за переданное ему "Заказчиком" имущество, а также за любые действия, повлекшие за собой утрату или порчу имущества.
5.2. При выполнении работ из материалов, оборудованием и механизмами "Подрядчика", последний несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов, оборудования и механизмов.
5.3. При выполнении работ из материалов, оборудованием и механизмами "Заказчика", "Подрядчик" не несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов, оборудования и механизмов.
5.4. При невыполнении, либо ненадлежащем исполнении «Заказчиком» обязательств по настоящему договору (несвоевременная оплата по настоящему договору, несвоевременная поставка материалов, ненадлежащее качество поставленных материалов, оборудования и/или механизмов, а также иные действия «Заказчика» повлекшее за собой невозможность исполнения обязательств «Подрядчиком» по настоящему договору) «Заказчик» уплачивает, по требованию «Подрядчика», пени в размере оплачивает пени в размере 1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки невыполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств «Заказчиком», но не более 10% от общей стоимости договора. Сообщения и уведомления «Подрядчика» о невозможности исполнения обязательств «Подрядчиком» по настоящему договору имеют юридическую силу до предоставления оригинала.
5.5. При невыполнении "Заказчиком" сроков оплаты, согласно п. 3.2. настоящего договора, "Заказчик" оплачивает "Подрядчику" пени в размере оплачивает пени в размере 1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки но не более 10% от общей стоимости договора. "Подрядчик" имеет право приостановить выполнение работ до завершения очередных взаиморасчетов. При этом окончательный срок выполнения работ по настоящему договору сдвигается (увеличивается) на количество дней равных просрочке оплаты по настоящему договору.
5.6. При невыполнении «Заказчиком» своих обязательств по договору он уплачивает по требованию «Подрядчика» оплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора за каждый день простоя но не более 10% от стоимости договора. Уведомления имеют юридическую силу до предоставления оригинала.
5.7. При просрочке выполнения сроков работ по п. 1.3. данного договора "Подрядчик" уплачивает "Заказчику" пени в размере оплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.
5.8. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
5.9. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.
5.10. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
5.11. Выплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по данному договору.
5.12. Обязанность возмещения убытков ограничивается стоимостью работ, с изготовлением которой связаны убытки.
5.13. При расторжении договора в одностороннем порядке либо по соглашению сторон, "Подрядчик" вправе удержать сумму, компенсирующую ему расходы по исполнению договора:
- расходы, понесенные "Подрядчиком" до получения уведомления о расторжении договора;
- расходы по исполнению или прекращению обязанностей "Подрядчика" перед третьими лицами.
Расчеты сторон производятся на основании Акта сверки взаиморасчетов, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента письменного извещения о расторжении договора, либо подписания сторонами соглашении о расторжении договора.
5.14. "Подрядчик" не несет ответственности за умышленное уничтожение или повреждение результатов выполненных работ действиями со стороны "Заказчика" и/или третьих лиц.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в Договоре, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств (непредсказуемых, непредотвратимых и непреодолимых обстоятельств, находящихся вне контроля партнеров по договору, могущих воспрепятствовать его исполнению), в т.ч.: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, техногенные катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки, перебой с выпуском строительных материалов заводами изготовителями и правительственные меры, ограничивающие исполнение договорных обязательств. При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение договора может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

7.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.Условия настоящего договора, переписка Сторон, касающаяся настоящего договора, вся техническая, финансовая и другая информация, полученная в процессе исполнения договора, являются конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат.
8.2.При разглашении Стороной конфиденциальной информации, такая Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме.
8.3.Условия конфиденциальности в отношении настоящего договора сохраняют свою силу и после прекращения действия договора.
8.4.Конфиденциальная информация может быть передана одной Стороной органам государственной власти Российской Федерации на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.В дальнейшем интересы Заказчика, связанные с настоящим Договором, будет представлять  ( указать ФИО, тел. моб.) ___________________________. Контактное лицо со стороны “Подрядчика” ____________ тел. _______. Указанные лица в течение действия настоящего Договора вправе принимать от имени Сторон любые решения, связанные с данным Договором (и его исполнением), подписывать Приложения, акты приема-сдачи выполненных работ, а также любые другие документы, связанные с настоящим Договором (и его исполнением).
9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы современными способами передачи информации в т.ч. заказным письмом, факсу, электронной почте или доставлены лично либо курьером по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
9.3. Стороны обязуется без промедления, но в любом случае не позднее 5 рабочих дней, письменно известить об изменении своего наименования, юридического и/или фактического адреса или других реквизитов.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.5.  Договор может быть расторгнуть по обоюдному согласию сторон или по решению одной из сторон, только после выполнения всех взаиморасчетов между сторонами по данному договору  на момент его расторжения.
9.5. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, оплачиваются отдельно по согласованию сторон.
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение года со дня подписания, а в случае, если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, срок действия настоящего Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
9.8. Если за один месяц до даты окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о желании его прекратить, настоящий Договор считается продленным без ограничения срока.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
10.1. Реквизиты и подписи Сторон:

Поставщик:
ООО «ГАРДЕК КАЗАНЬ»
ИНН/КПП 16660308724/166001001, ОГРН 1181690015110 , БИК 049205603,
Р/с 40702810962000064314 в ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК  в г. Казань
К/с 30101810600000000603,
Адрес : 420029,РТ.,г.Казань,ул.Троицкий Лес д.29,офис 1,  
e-mail: gardeck-kzn@yandex.ru  , info@gardeck-kazan.ru
ICQ # 629957538, Skype: ooogts,  ,
Тел: факс 8(843)272-90-27, 8-927-445-60-89

Директор
______________________ И.М.Гафуров


Покупатель:
________________________________
Адрес регистрации:  ________________________________________
Адрес объекта: __________________________________________
Паспорт _______________________________код подразделения _________

_______________________/_______________/


Приложение № 1 к Договору поставки  № ____/____ от «_____» __________ 20____ г.
                                                       
Спецификация видов работ.




Поставщик:
ООО «ГАРДЕК КАЗАНЬ»

Директор

______________________ И.М. Гафуров

Покупатель:

________________________


___________________    /_____________/


Приложение № 2 к Договору поставки  № ____/____ от «_____» __________ 20____ г.

Эскиз (рисунок)


Поставщик:
ООО «ГАРДЕК КАЗАНЬ»

Директор

______________________ И.М. Гафуров

Покупатель:

________________________


___________________    /_____________/
Написать претензию на полученный товар по гарантии.






КОМПАНИЯ
Поставщик материалов и услуг для
благоустройства дома и сада.
КОНТАКТЫ
РОССИЯ / ТАТАРСТАН
420029 КАЗАНЬ
ТРОИЦКИЙ ЛЕС, 29, ОФ. 1
+7 843 272 90 27  +7 927 445 60 89
info@gardeck-kazan.ru
КОНТАКТЫ
РОССИЯ / ТАТАРСТАН
420029 КАЗАНЬ
ТРОИЦКИЙ ЛЕС, 29, ОФ. 7
+7 843 272 90 27  +7 927 445 60 89
info@gardeck-kazan.ru
КОНТАКТЫ
РОССИЯ / ТАТАРСТАН
420029 КАЗАНЬ
ТРОИЦКИЙ ЛЕС, 29, ОФ. 7
+7 843 272 90 27  +7 927 445 60 89
info@gardeck-kazan.ru
Назад к содержимому