1.1. Поставщик обязуется в обусловленный Договором срок поставить и передать в собственность Покупателя Товар (далее по тексту: «Товар») без НДС согласно выставленного счёта на оплату, либо Спецификации (Приложение №1) либо накладной на Товар по форме УПД либо ТОРГ 12,  составляемой  на каждую партию Товара, либо согласно заполненного Бланка Заявки с сайтов  www.taurussb.ru , www.gidroteplostroi.ru , www.gardeck-kazan.ru , www.dachavkazani.ru  , www.dpkkazan.ru  а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар, в соответствии с условиями настоящего Договора.

* Предметом договора поставки являются товары, производимые или закупаемые поставщиком и приобретаемые покупателем для использования в предпринимательской деятельности и в иных целях, не связанных с личным, семейным и другим подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).

       1.2. Наименование, ассортимент, количество, стоимость, сроки поставки Товара определяются Сторонами в выставленных Счетах на оплату, либо Спецификациях (Приложение №1) либо накладной на Товар по форме УПД либо ТОРГ 12, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

*  ГК РФ Статья 485. Цена товара

       1.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, свободен от прав третьих лиц, не заложен, в споре и под арестом не состоит.

       1.4. На каждую отгруженную партию Товара Поставщик готовит Покупателю два экземпляра следующих документов: товарной накладной, счет-фактуры  либо  универсальный передаточный документ, далее (УПД) ;

Поставщик обязуется передать подписанные Сторонами оригиналы выше указанных документов Покупателю при получении товара со склада Поставщика, а в случае отправки груза Транспортной Компанией документы на отгруженный Товар отправляются вместе с Товаром.

Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа, дату составления документа, наименование организации от имени которой составлен документ, содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении, лицо ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи указанных лиц. В первичных учетных документах также указывается номер договора и дата его заключения. При отсутствии в первичных учетных документах одного из реквизитов указанных в настоящем пункте договора Сторона имеет право не принимать их к рассмотрению и исполнению.

Счета – фактуры или УПД, подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровку их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета – фактуры и накладные или УПД, подписанные лицами, уполномоченными на то доверенностью от имени организации, после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). В день составления счета-фактуры или УПД на отгрузку (счета – фактуры на сумму полученного аванса) Поставщик должен зарегистрировать его в книге продаж за квартал, на который приходится дата отгрузки (дата получения аванса) и подать данные сведения в налоговые органы посредством предоставления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за данный период. В случае невыполнения данных условий Поставщик обязуется возместить все риски, возникающие в случае отказа в возмещении налога на добавленную стоимость.

2.1. Поставщик обязуется поставлять товары по ценам, указанным в выставленном Счёте на оплату, либо  Бланку заказа заполненном на официальном сайте компании по адресу www.taurussb.ru , www.gidroteplostroi.ru , www.gardeck-kazan.ru , www.dachavkazani.ru , www.dpkkazan.ru , либо Спецификации (Приложение №1), либо накладной на Товар по форме утвержденной Поставщиком. Покупатель оплачивает принятый товар по ценам, указанным в Спецификации либо накладной на Товар, либо выставленным счетом на оплату.

В стоимость Товара включены: стоимость Товара, выгрузка на складе Поставщика, складирование Товара на складе Поставщика, стоимость тары и упаковки,  ответственность Поставщика от претензий третьих лиц, контроль и гарантия качества Товара, все возможные, предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы, накладные расходы и все другие, связанные с выполнением Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Договору и приложениями к нему.

       2.2. Заявка вступает в силу с момента отправки её «Поставщику», оплаты выставленного счёта «Покупателем» и действует до завершения поставки согласованной партии товара.

       2.3. Оплата за Товар производится Покупателем в размере 100% (сто процентная) в течение трёх банковских дней (если иное не указано в Приложении №1)

*  ГК РФ Статья 486. Оплата товара

*  ГК РФ Статья 487. Предварительная оплата товара

       2.4. Оплата, за товар поступившая до момента отгрузки товара считается  предоплатой  за Товар.

2.5. Оплата Товаров осуществляется Покупателем в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо иным, не запрещенным законом способом, в том числе путем зачета встречных требований сторон.

В случаях оплаты Товара путем перечисления денежных средств, обязательства по оплате считаются исполненными Покупателем с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. Оплата производится на основании выставленных Поставщиком и надлежаще оформленных документов, каждый из которых должен содержать Объект Покупателя, в который осуществлена поставка. В случае отсутствия в платежном документе назначения платежа, уплаченная денежная сумма погашает обязательство, прежде всего, по оплате товара, возникшее ранее. Покупатель вправе не оплачивать товар, если выставленный документ не соответствует требованиям, установленным законом или настоящим Договором или содержит какие-либо недостатки, при этом срок платежа отодвигается на соответствующее количество дней до устранения допущенных недостатков.

2.7.  Покупатель имеет право досрочно оплатить поставленный товар.

2.8. Поставщик обязан вернуть Покупателю излишне уплаченные денежные средства по Договору, возместить расходы Покупателя, вызванные неисполнение или ненадлежащим исполнением Поставщиком законодательства Российской Федерации и соответствующих положений настоящего Договора, в течение тридцати дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

2.10. При этом Покупатель уведомляет Поставщика путем направления Уведомления об возврате излишне уплаченных денежных средств, при этом прикрепляет к Уведомлению Акт сверки подписанный обеими сторонами. Уведомление может быть направлено на почтовый или электронный адрес Поставщика.

2.11. Максимальный совокупный размер суммы поставляемого Поставщиком товара на условиях отсрочки платежа составляет 50000  (Пятьдесят тысяч) рублей. Для получения рассрочки оплаты на 10 банковских дней, Заказчик Товара должен предоставить все документы (запрашиваемые Поставщиком),в т.ч. официальное подлинное письмо с печатью Заказчика с запросом рассрочки. Рассрочка предоставляется только при условии постоянных закупок в течении 12 месяцев.

*  ГК РФ Статья 489. Оплата товара в рассрочку

Стороны признают, что предоставление Покупателю отсрочки оплаты не является коммерческим кредитом.

2.12. Покупатель полностью самостоятелен при определении цены продажи товаров.

2.13. По окончании договорных обязательств, и в случае досрочного прекращения действия настоящего договора, Поставщик подготавливает Акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным кварталом в двух экземплярах, подписывает его в 2 экземплярах и направляет Покупателю. В течение 15 дней с момента получения от Поставщика Акта сверки Покупатель обязуется подписать его либо направить Поставщику свой Акта сверки с указанием разногласий. Одновременно с направлением Акта сверки на бумажном носителе Поставщик обязуется направить электронную версию Акта в формате Excel по электронному адресу info@gardeck-kazan.ru  или gardeck-kzn@yandex.ru .

2.14. Для Настоящего Договора  по данным сделкам, по данным операциям Статья 317.1 ГК РФ не применяется.

       3.1. Поставка(передача Транспортной компании) Товара осуществляется Поставщиком в сроки (если поставка указана в Спецификации), но не позднее десяти дней (если иное не указано в Спецификации, Счёте на оплату) с момента оплаты за Товар, по адресу в согласованной сторонами Спецификации.

* ГК РФ Статья 457. Срок исполнения обязанности передать товар.

       3.2.   Поставщик обязан подготовить Товар к отгрузке, подготовить все необходимые документы на Товар и посредством современных способов связи либо иным способом уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке за два календарных дня.

       3.3. Отгрузка Товаров считается завершенной по окончании приемки Товаров Покупателем по количеству и качеству, оформленной согласно разделу 4 настоящего Договора.

       3.4. Риск случайной гибели (порчи) Товара определяется согласно ГК РФ Статья 459. Переход риска случайной гибели товара.

       3.5. Поставщик гарантирует надлежащее качество Товара и его безопасную работу в период эксплуатации в течение гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем с момента полной отгрузки Товара Покупателю в объемах, предусмотренных в Спецификации.

* ГК РФ Статья 470. Гарантия качества товара

* Срок службы – период, в течение которого подрядчик обязуется обеспечивать потребителю возможность использовать результат работ по назначению и нести ответственность за существенные недостатки (п.1 ст. 5 ЗоЗПП) Срок гарантии не может быть больше срока установленного заводом изготовителем.

* ГК РФ Статья 471. Исчисление гарантийного срок.

* ГК РФ Статья 472. Срок годности товара

       3.6. Заявки могут направляться Поставщику в письменной форме, с использованием современных средств средств связи, электронной почтой, или в иной форме.

       3.7. Поставщик, получив Заявку в любой из форм, предусмотренных для отправки Заявки п. 3.8. настоящего Договора, имеет право в удостоверение его получения и согласия на его обработку, выставить счёт согласно заявки  и отправить ее по факсу или электронной почте Покупателю в течение 24 рабочих часов с момента получения . Допускается обратная отправка по электронной почте с которого поступила заявка. Сообщение должно содержать оттиск печати Поставщика и подпись уполномоченного лица. Копии Заявок или иных документов направленных Покупателем, а также счетов или иных документов подписанных сторонами настоящего договора и направленных сторонам по современным средствам связи, а также распечатки электронных писем могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.

       3.8. В случае невозможности для Поставщика выполнить Заявку Покупателя, полностью или частично, Поставщик обязан проинформировать Покупателя по факсу или электронной почте в течение 16 рабочих часов с момента получения Заявки и предложить свой вариант реально исполнимой им Заявки. Если предложенный Поставщиком вариант полностью устраивает Покупателя, он ставит на нем свою подпись и Заявка считается принятой. В случае неполного или частичного согласия Покупатель на основании данных Поставщика и по согласованию с ним производит перевыставление Заявки. Неполучение Покупателем сообщения Поставщика о полной или частичной невозможности выполнения Заявки свидетельствует о принятии Заявки к исполнению Поставщиком.

       3.9. Поставщик обязан произвести допоставку товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выявления недопоставки (если только Товар не производится по спецзаказу, в этом случае до 100 дней).

       3.10.  Покупатель вправе не позднее, чем за 360 часов до срока поставки отменить выставленную заявку, направив соответствующее уведомление Поставщику(кроме случаев когда Товар изготавливается по спецзаказу, отмена поставки не возможна). Вышеуказанное уведомление производится только по современным средствам связи или электронной почте. В случае пропуска этого срока Покупатель не вправе отказаться от приемки товара.

       3.11. Поставщик обязан отгрузить товар в срок, указанный в согласованной Спецификации, в оговоренное в ней или дополнительно согласованное сторонами время по графику приема товара.

       3.12. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, переходит от Поставщика к Покупателю с момента окончательной приёмки Покупателем Товара и подписания сторонами транспортных накладных, товарных накладных содержащей дату и время окончательной приёмки товаров. Датой поставки является дата отгрузки товара Покупателю, указанный в Заявке.

* ГК РФ Статья 458. Момент исполнения обязанности продавца передать товар

       3.13. В случае отправки товара Транспортными Компаниями в регионы РФ и страны ближнего зарубежья, право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, переходит от Поставщика к Покупателю с момента сдачи Товара Транспортной Компании и подписания сторонами экспедиционной расписки содержащей дату и время окончательной приёмки товаров. Датой поставки является дата отгрузки товара Транспортной Компании. Товар может быть упакован в жёсткую тару( либо паллетный борт) а также страхуется полномочными представителями Транспортной Компании, для чего при заказе отправки Транспортной Компанией  указывается способ упаковки Товара и страховочный взнос.

*  ГК РФ Статья 481. Тара и упаковка

*  ГК РФ Статья 459. Переход риска случайной гибели товара

*  ГК РФ Статья 490. Страхование товара

       3.14. Оплату услуг Транспортной Компании по забору и доставке Товара Покупатель берет на себя.

       3.15. В случае  заказа доставки Товара по г. Казань , право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, переходит от Поставщика к Покупателю с момента сдачи Товара Транспортной Компании и подписания сторонами экспедиционной расписки содержащей дату и время окончательной приёмки товаров. Датой поставки является дата отгрузки товара Транспортной Компании со склада Поставщика.

       4.1. Приемка Товара производится  по комплектности, количеству и качеству  Покупателем и подтверждается печатями, подписями с расшифровкой фамилий уполномоченных представителей обеих Сторон на товаросопроводительных документах.

Товарно-транспортные накладные подписываются Сторонами на каждую партию Товара, отгружаемого по настоящему Договору (если у них разные сроки отгрузки).

Поставщик по запросу Покупателя имеет право в момент отгрузки Товара передать Покупателю паспорта, сертификаты, гарантийные талоны,  техническую и эксплуатационную документацию на русском языке, на поставленный Товар (если таковое предусмотрено производителем).

          В случае отправки груза Транспортной Компанией документы на отгруженный Товар отправляются вместе с Товаром. Заказчик после приёмки товара обязан подписать, проставить печати и отправить документы(экземпляры Поставщика) по почте заказным письмом на адрес : 420029, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Троицкий Лес, д.29, оф. 1. Получатель ООО «Гардек Казань».

* ГК РФ Статья 484. Обязанность покупателя принять товар

       4.2. В случае обнаружения в процессе осмотра Покупателем Товара несоответствия его Сертификату, Спецификации или условиям Договора, а также товаров несоответствующего качества, и/или потерявших товарный вид, и/или неверной комплектности, а также в случае обнаружения неустранимых недостатков, брака, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других недостатков (далее именуемых «несоответствующих по качеству Товаров»), Поставщик за свой счет и по выбору Покупателя обязуется произвести замену и возврат не соответствующих качеству Товаров, или возврат уплаченных сумм.

* ГК РФ Статья 475. Последствия передачи товара ненадлежащего качества

       4.3.   В случае не исполнения Покупателем обязанности по вывозу товара, предусмотренной настоящим Договоров, расходы, понесенные Поставщиком в связи с принятием товаров на хранение, реализацией товаров, их возвратом или утилизацией, подлежат возмещению Покупателем.

       4.4. В случае если поставка Товара осуществляется Поставщиком на объект Покупателя, Поставщик обязан соблюдать на территории объекта технику безопасности.

       4.5. Покупатель обязан оповестить Поставщика о дате приемки товара за 2 рабочих дня посредством отправки письменной форме, с использованием современных средств связи, электронной почтой, или в иной форме.

       4.6. Покупатель обязан произвести разгрузку и приемку Товара собственными силами и в кратчайшие сроки (для доставки в черте г.Казань не более 1 часа (для массы до 1,5 т.) и не более 4 часов (для массы более 10 т.)).

       4.7. При отгрузки Товара на охраняемых объектах с пропускной системой Покупатель обязан заблаговременно заказать пропуск на машину (оплатить проезд при необходимости), для чего Покупатель имеет право запросить у Поставщика данные на машину и водителя.

       4.8. Поставщик обязан оформлять товаросопроводительные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Оформление товаросопроводительных документов на несколько партий допускается (при раздельной поставке).

       4.9. Покупатель при оформлении Заявки обязан:

а) указывать место доставки товара  (адрес Объекта) с приложением карты проезда.

          4.10.   Поставщик при оформлении всех товаросопроводительных документов и документов на оплату товаров, помимо требований закона и иных правовых актов, обязан:

а) требовать от Покупателя доверенность на получение ТМЦ и подписать товарную накладную Поставщика.

4.11.     В случае расхождений при приемке товара против величин, указанных в накладной, приемка товара производится с обязательными соответствующими исправлениями в накладной, подписанными обеими сторонами. Поставщик имеет право заменить исправленные документы в течение 3-х дней.

4.12.     При поставке товара в многооборотной таре Покупатель обеспечивает ее возврат владельцу тары в полном объеме и в пригодном для повторного использования состоянии. Многооборотные средства упаковки подлежат возврату в соответствии с «Правилами применения, обращения и возврата многооборотных средств упаковки», утвержденными Постановлением Госснаба СССР № 1 от 21.01.1991 г.

5.1. Качество и комплектность, технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать условиям договора и стандартам, нормам промышленной безопасности, техническим условиям, ГОСТам, техническим заданиям, дополнительным требованиям, которые указываются в приложениях, спецификациях и дополнительных соглашениях к настоящему договору.

5.2. Качество поставляемого товара должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом качества (соответствия), и (или) иным документом, если его оформление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантийный срок и гарантии качества на поставляемый товар определяются по документам завода-изготовителя. При этом гарантийный срок на поставляемый товар не должен быть менее 12 месяцев с момента поставки товара. В случаях, когда на товар гарантийный срок не определен в документах завода-изготовителя, требования, связанные с недостатками товара, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет с момента поставки товара.

5.3. Поставщик гарантирует качество материалов, применяемых для изготовления товара по настоящему договору, качество каждой единицы товара, полноту и комплектность.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, нормативных актов органов государственной власти и управления, других обстоятельств, возникших и не зависящих от воли Сторон, когда Стороны не могли их предвидеть или предотвратить их наступление, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору откладывается соразмерно на период действия обстоятельства непреодолимой силы.

6.2. Сторона, для которой становится невозможным выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана немедленно письменно известить другую Сторону о начале действия форс-мажорных обстоятельств и в кратчайшие сроки предоставить другой Стороне справку Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или другого уполномоченного на то органа, подтверждающего факт наличия и характер таких обстоятельств в целях принятия Сторонами согласованного взаимовыгодного решения о новых условиях Договора или о его досрочном расторжении с возмещением произведенных Сторонами затрат.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае возникновения между Сторонами по Договору любых споров и разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров между уполномоченными лицами каждой из Сторон. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней с момента ее получения.

7.3. Если Стороны не смогли разрешить спор, или какие - либо разногласия путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Татарстан в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение года со дня подписания, а в случае, если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, срок действия настоящего Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Если за один месяц до даты окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о желании его прекратить, настоящий Договор считается продленным без ограничения срока.

       8.3. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по истечении 30 дней с момента подачи одной из Сторон заявления о расторжении настоящего Договора.

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.1. Условия настоящего договора, переписка Сторон, касающаяся настоящего договора, вся техническая, финансовая и другая информация, полученная в процессе исполнения договора, являются конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат.

10.2. При разглашении Стороной конфиденциальной информации, такая Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме.

10.3. Условия конфиденциальности в отношении настоящего договора сохраняют свою силу и после прекращения действия договора.

10.4. Конфиденциальная информация может быть передана одной Стороной органам государственной власти Российской Федерации на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.1. Если иное не указано в настоящем договоре, документы, за исключением товарно-транспортных накладных и документов, подтверждающих несоответствие товара требованиям качества, полученные с применением факсимильной связи (телефакс), в отношениях сторон имеют юридическую силу, при условии наличия возможности идентифицировать лицо, от которого поступил документ (наименование юридического лица, ФИО уполномоченного сотрудника данной организации).

11.2. Стороны обязуется без промедления, но в любом случае не позднее 5 рабочих дней, письменно известить об изменении своего наименования, юридического и/или фактического адреса или других реквизитов.

11.3. Любое письменное сообщение считается полученным, если оно вручено адресату (его работнику) лично, отправлено заказным письмом или факсом по адресу, указанному в настоящем Договоре, по его постоянному месту жительства или месту нахождения согласно регистрации или последнему известному другой стороне почтовому адресу.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Условия настоящего Договора имеют приоритетное значение перед спецификациями.

11.5.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

1.1. "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя обязательства, по организации и проведению  _________

_________________________________________________по адресу: ______________________ , в соответствии со сметой (Приложение №1), техническим заданием  (Приложение №2).

1.2. Работы "Подрядчик" выполняет на оборудовании и инструментами в соответствии с требованиями СНиП и инструкциями ГОСТа и ТУ, если иное не предусмотрено настоящим договором. Все работы выполняются с соблюдением правил противопожарной, технической и экологической безопасности.

1.3. «Подрядчик»  не несёт ответственность за материалы, который приобретается для нужд «Заказчика» или предоставленные «Заказчиком». «Подрядчик» отвечает только за выполнение работ.

1.4. Срок выполнения работ: ___ (_____________) календарных дней после выполнения п. 1.4. включая производство, поставку материалов для производства работ и монтажные работы.

1.5. Началом работ считается следующий день после выполнения всех условий: 1) подписания акта приема-передачи помещения; 2) поступления на счет "Подрядчика" предоплаты в соответствии с п. 3.2.; 3) получение "Подрядчиком" технического задания и/или проекта на выполнение работ (Приложение №2). «Подрядчик» обязан выполнить только те работы, которые указаны в технической документации и смете.

2.1. Если во время выполнения работы "Подрядчик" допустил отступления от Договора, то по требованию "Заказчика" он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный по соглашению сторон в разумный срок. Требование «Заказчика» имеет юридическую силу только при условии предоставления в бумажном а так-же электроном виде (путём отправки на электронную почту подрядчика). Возможные отступления от условий договора оформляются «Подрядчиком» в письменном виде путём отправки письма в электронном виде на электронный почтовый ящик «Заказчика». "Заказчик" должен принять решение об отказе или принятии отступлений от Договора в течение 2-х дней с момента получения уведомления. Если требование (ответ) не был предоставлен , то считается, что фактически выполненные отступления по настоящему договору приняты «Заказчиком» без претензий.   

2.2. "Подрядчик" самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

2.3. "Заказчик" обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать "Подрядчику" содействие в выполнении работы, предоставить необходимую документацию.

2.4. "Подрядчик" обязан своевременно предупредить "Заказчика":

- о непригодности или недоброкачественности материала (при условии получении материалов от "Заказчика");

- о том, что соблюдение указаний "Заказчика" грозит качеству выполняемых работ;

- о возникновении обстоятельств для "Заказчика" грозящих качеству выполняемых работ из-за действий третьих лиц или природных условий;

- о наличии иных, не зависящих от "Подрядчика" обстоятельств, грозящих качеству выполняемой работы или о необходимости изменения проекта.

* В соответствии со статьей 716 ГК РФ, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Пункт 1 статьи 723 ГК РФ, предусматривает право заказчика в такой ситуации требовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

2.5. По окончании работ "Подрядчик" обязан вывезти строительный мусор, появившийся в процессе выполнения работ по данному договору.

2.6. «Заказчик» обязан в течение трёх дней после подписания договора передать по акту помещение для переодевания рабочих и складирования оборудования, а так же согласованное техническое задание на выполняемые работы.

2.7. «Заказчик» обязан с момента начала производства работ обеспечить работникам «Подрядчика» постоянный доступ к помещению на протяжении всего срока действия договора.

2.8. «Заказчик» обязан принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.9. «Заказчик» обязан оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.10. «Заказчик» не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.11.«Заказчик» обязан обеспечивать получение срочных сообщений "Подрядчика" в том числе фотографий объекта (современными способами передачи данных типа VIBER или Wats App) и незамедлительно отвечать на них.

2.12. До получения ответа от «Заказчика» согласно п.п.2.11. «Подрядчик» имеет право приостановить все работы.

2.12.«3аказчик» вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За выполненные по настоящему договору работы "Заказчик" уплачивает "Подрядчику" сумму согласно сметы (Приложение №1) в размере ____________ (________) рублей __ копеек, без НДС.

       3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке:

-  предварительная оплата в размере ________ (_________) руб. ___ коп., из них _______  (_____ руб. __ коп.) оплата за материалы и _____(__________)руб. ___ коп. аванс на работы.

- окончательная оплата производится по окончанию работ в течении 5(рабочих) дней.  «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приема-сдачи выполненных работ за отчетный период (Форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3).

* Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

3.3. При необходимости проведения дополнительных объемов работ или изменения проекта, влекущих к увеличению стоимости, "Подрядчик" обязан своевременно предупредить об этом "Заказчика". "Заказчик" должен принять решение об отказе или принятии дополнительных работ в течение 2-х дней с момента получения уведомления. "Заказчик", не согласившийся на превышение указанной цены в п. 3.1. настоящего договора, вправе отказаться от договора, оплатив расходы "Подрядчика" за выполненный объем работы. "Подрядчик", своевременно не уведомивший "Заказчика" об увеличении расходов на работы, обязан выполнить работу по цене, оговоренной в п. 3.1. настоящего договора.

* «Подрядчик» обязан уведомить заказчика о дополнительных работах и приостановить работы (ст. 743 ГК РФ)

*  Необходимость в проведении дополнительных работ при твердой цене (п. 4 ст. 709 ГК РФ)

*  «Подрядчик» отправляет уведомление о приостановке работ (ст. 716 ГК РФ)

4.1. При завершении работ «Заказчик» обязан с участием «Подрядчика» осмотреть выполненную работу и принять ее. Передача результата выполненных работ «Подрядчиком» «Заказчику» оформляется актом приема — передачи (Форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и подписывается сторонами. В случае, если обнаружены отступления от договора, ухудшающие результаты работ, или иные недостатки в работе, "Заказчиком" делаются отметки об этом в Акте приема-передачи, "Подрядчик" обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный по соглашению сторон срок. Срок подписания актов приема-передачи (Форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) строго регламентирован и составляет три дня с момента их передачи «Подрядчиком» и  получения  «Заказчиком». В случае если «Заказчик» в течение 3-х дней с момента получения КС-2 и КС-3 не подписал и не предоставил мотивированный отказ от подписания КС-2 и КС-3, то считается, что фактически выполненные по настоящему договору работы приняты Заказчиком без претензий по качеству и количеству и подлежат полной оплате Заказчиком в установленном настоящим договором порядке.

* Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

* В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

4.2. Работа (отдельные этапы работы) считаются принятой (ми) если в течении 3 (трех) дней с момента уведомления «Заказчика» последний уклоняется от подписания акта приёма-передачи (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) или не предъявил обоснованные замечания к выполненным работам с указанием сроков устранения этих замечаний. Как следствие риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ переходит на «Заказчика» в момент, когда передача результата работ должна была состояться.

4.3. Гарантия на выполненные работы "Подрядчиком" согласно данного договора составляет 1 (один) год после сдачи выполненных работ согласно п.п. 1.4. и 4.1. Гарантия недействительна в следующих случаях:

   • нарушение требований эксплуатации (ненадлежащей эксплуатации);

   • самостоятельного ремонта;

   • механических повреждений;

   • уничтожение третьими лицами.

В случае наступления гарантийного случая «Подрядчик» обязан по возможности в максимально короткий срок устранить неполадки. Недостатки устраняются, если выявлены в течение гарантийного срока.

* Согласно статьям 721, 722 Гражданского кодекса Российской Федерации, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при условии неисполнения условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. В случае, когда законом или иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный

срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

* В силу статей 754, пунктам 1, 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение, указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом

гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей,  неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его

эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

4.4. Срок службы результата выполненных работ напрямую зависит от Гарантийного срока производителя используемых в работе материалов и не может превышать срок указанный производителем.

* Срок службы – период, в течение которого подрядчик обязуется обеспечивать потребителю возможность использовать результат работ по назначению и нести ответственность за существенные недостатки (п.1 ст. 5 ЗоЗПП).

5.1. "Подрядчик" несет ответственность за переданное ему "Заказчиком" имущество, а также за любые действия, повлекшие за собой утрату или порчу имущества.

5.2. При выполнении работ из материалов, оборудованием и механизмами "Подрядчика", последний несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов, оборудования и механизмов.

5.3. При выполнении работ из материалов, оборудованием и механизмами "Заказчика", "Подрядчик" не несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов, оборудования и механизмов.

5.4. При невыполнении, либо ненадлежащем исполнении «Заказчиком» обязательств по настоящему договору (несвоевременная оплата по настоящему договору, несвоевременная поставка материалов, ненадлежащее качество поставленных материалов, оборудования и/или механизмов, а также иные действия «Заказчика» повлекшее за собой невозможность исполнения обязательств «Подрядчиком» по настоящему договору) «Заказчик» уплачивает, по требованию «Подрядчика», пени в размере оплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки невыполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств «Заказчиком». Факсовые сообщения и уведомления «Подрядчика» о невозможности исполнения обязательств «Подрядчиком» по настоящему договору имеют юридическую силу до предоставления оригинала.

5.5. При невыполнении "Заказчиком" сроков оплаты, согласно п. 3.2. настоящего договора, "Заказчик" оплачивает "Подрядчику" пени в размере оплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. "Подрядчик" имеет право приостановить выполнение работ до завершения очередных взаиморасчетов. При этом окончательный срок выполнения работ по настоящему договору сдвигается (увеличивается) на количество дней равных просрочке оплаты по настоящему договору.

5.6. При невыполнении «Заказчиком» своих обязательств по договору он уплачивает по требованию «Подрядчика» оплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора за каждый день простоя но не более 10% от стоимости договора. Факсимильные уведомления имеют юридическую силу до предоставления оригинала.

5.7. При просрочке выполнения сроков работ по п. 1.3. данного договора "Подрядчик" уплачивает "Заказчику" пени в размере оплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

5.8. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

5.9. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

5.10. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

5.11. Выплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по данному договору.

5.12. Обязанность возмещения убытков ограничивается стоимостью работ, с изготовлением которой связаны убытки.

5.13. При расторжении договора в одностороннем порядке либо по соглашению сторон, "Подрядчик" вправе удержать сумму, компенсирующую ему расходы по исполнению договора:

- расходы, понесенные "Подрядчиком" до получения уведомления о расторжении договора;

- расходы по исполнению или прекращению обязанностей "Подрядчика" перед третьими лицами.

Расчеты сторон производятся на основании Акта сверки взаиморасчетов, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента письменного извещения о расторжении договора, либо подписания сторонами соглашении о расторжении договора.

5.14. "Подрядчик" не несет ответственности за умышленное уничтожение или повреждение результатов выполненных работ действиями со стороны "Заказчика" и/или третьих лиц.

6.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в Договоре, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств (непредсказуемых, непредотвратимых и непреодолимых обстоятельств, находящихся вне контроля партнеров по договору, могущих воспрепятствовать его исполнению), в т.ч.: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, техногенные катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки, перебой с выпуском строительных материалов заводами изготовителями и правительственные меры, ограничивающие исполнение договорных обязательств. При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение договора может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.1.Условия настоящего договора, переписка Сторон, касающаяся настоящего договора, вся техническая, финансовая и другая информация, полученная в процессе исполнения договора, являются конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат.

8.2.При разглашении Стороной конфиденциальной информации, такая Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме.

8.3.Условия конфиденциальности в отношении настоящего договора сохраняют свою силу и после прекращения действия договора.

8.4.Конфиденциальная информация может быть передана одной Стороной органам государственной власти Российской Федерации на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.1.В дальнейшем интересы Заказчика, связанные с настоящим Договором, будет представлять  ( указать ФИО, тел. моб.) ___________________________. Контактное лицо со стороны “Подрядчика” ____________ тел. _______. Указанные лица в течение действия настоящего Договора вправе принимать от имени Сторон любые решения, связанные с данным Договором (и его исполнением), подписывать Приложения, акты приема-сдачи выполненных работ, а также любые другие документы, связанные с настоящим Договором (и его исполнением).

9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы современными способами передачи информации в т.ч. заказным письмом, факсу, электронной почте или доставлены лично либо курьером по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.3. Стороны обязуется без промедления, но в любом случае не позднее 5 рабочих дней, письменно известить об изменении своего наименования, юридического и/или фактического адреса или других реквизитов.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.5.  Договор может быть расторгнуть по обоюдному согласию сторон или по решению одной из сторон, только после выполнения всех взаиморасчетов между сторонами по данному договору  на момент его расторжения.

9.5. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, оплачиваются отдельно по согласованию сторон.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение года со дня подписания, а в случае, если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, срок действия настоящего Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

9.8. Если за один месяц до даты окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о желании его прекратить, настоящий Договор считается продленным без ограничения срока.